Aller au contenu principal

Comparaison NL / FR

| Word Word (citation)

Nederlands (NL)

Français (FR)

Titre
25 MAART 1998. - Ministerieel besluit tot vaststelling, binnen het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, van de overdrachten van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau.
Titre
25 MARS 1998. - Arrêté ministériel fixant au sein du Ministère des Communications et de l'Infrastructure les délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral.
Informations sur le document
Info du document
Tekst (25)
Texte (25)
HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Artikel 1. Definities :
  - De wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, wordt in de tekst benoemd als de wet van 24 december 1993.
  - Het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, wordt in de tekst benoemd als het koninklijk besluit van 8 januari 1996.
  - Het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken, wordt in de tekst benoemd als het koninklijk besluit van 26 september 1996.
Article 1. Définitions :
  - La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services est dénommée la loi du 24 décembre 1993 dans le texte.
  - L'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de marchés publics est dénommé l'arrêté royal du 8 janvier 1996 dans le texte.
  - L'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics est dénommé l'arrêté royal du 26 septembre 1996 dans le texte.
Art.2. Dit besluit is van toepassing op de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten die voor rekening van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur worden gegeven.
Art.2. Le présent arrêté est applicable à la passation et à l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui sont réalisés pour le compte du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Art.3. In de financiële grenzen van de in dit besluit bedoelde overdrachten is de belasting over de toegevoegde waarde niet inbegrepen.
Art.3. Dans les limites financières des délégations prévues par le présent arrêté, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise.
HOOFDSTUK II. - Voorbereidende handelingen.
CHAPITRE II. - Actes préparatoires.
Art.4. § 1. De bevoegdheid om het bestek goed te keuren, de bevoegdheid om de gunningswijze te kiezen evenals om de procedure in te zetten, voor zover de bevoegde overheid vooraf het voorwerp van de opdracht heeft goedgekeurd, worden toegekend aan de titularissen van de in bijlage 1 van dit besluit vermelde ambten, binnen de naast elk ambt aangegeven financiële grenzen, volgens de wijze waarop de opdracht wordt gegund.
  De goedkeuring van de bevoegde overheid is evenwel niet vereist indien de uitgave de bedragen vermeld in artikel 120 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 niet overschrijdt.
  § 2. De bevoegdheid om de inschrijvers bij een open procedure en de kandidaten bij een beperkte of onderhandelingsprocedure te selecteren en de offertes te evalueren en deze die niet aanvaardbaar zijn af te wijzen, wordt toegekend aan de titularissen van de in bijlage 1 van dit besluit vermelde ambten, binnen de naast elk ambt aangegeven financiële grenzen.
Art.4. § 1. Le pouvoir d'approuver le cahier spécial des charges, le pouvoir de choisir le mode de passation et d'engager la procédure, pour autant que l'autorité compétente ait approuvé au préalable l'objet du marché, sont attribués aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1 du présent arrêté, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions et selon le mode de passation retenu.
  L'approbation de l'autorité compétente n'est toutefois pas requise lorsque la dépense ne dépasse pas les montants fixés à l'article 120 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
  § 2. Le pouvoir de sélectionner les soumissionnaires dans une procédure ouverte et les candidats dans une procédure restreinte ou une procédure négociée ainsi que d'évaluer les offres et de refuser celles qui ne sont pas recevables, est attribué aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1 du présent arrêté, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions.
Art.5. De bij artikel 4 overgedragen bevoegdheden worden uitgeoefend :
  1° wat de lopende uitgaven en de aankoop van duurzame roerende goederen betreft, zonder andere beperking dan de beschikbare kredieten;
  2° wat de kapitaaluitgaven betreft, andere dan de aankoop van duurzame roerende goederen, binnen de perken van het door de Minister goedgekeurd investeringsprogramma.
Art.5. Les pouvoirs délégués à l'article 4 s'exercent :
  1° en ce qui concerne les dépenses courantes et les achats de biens meubles durables, sans autre limite que les crédits disponibles.
  2° en ce qui concerne les dépenses de capital autres que les achats de biens meubles durables, dans les limites du programme d'investissement approuvé par le Ministre.
Art.6. Wordt verleend aan de titularissen van de in bijlage 2 aangeduide functies, voor de opdrachten waarvan de raming de naast elke functie vermelde financiële grensbedragen niet te boven gaat :
  1° de bevoegdheid om af te wijken van de artikelen nrs. 5, 6, 7, 10, § 2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, § 2, 36 en 41 van de algemene aannemingsvoorwaarden, zoals voorzien in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 26 september 1996;
  2° de bevoegdheid om voorschotten toe te staan aan de aannemer;
  3° de bevoegdheid om de opdracht te gunnen zonder forfaitaire prijsbepaling;
  4° de bevoegdheid, voor zover het bestek het voorziet, om alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse uit te voeren die de inschrijvers voorafgaand aan de toewijzing van de opdracht moeten aanvullen, teneinde het mogelijk te maken de prijzen te verifiëren in de gevallen van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking bij de aanvang van de procedure bedoeld in artikel 17, § 2, van de wet van 24 december 1993.
Art.6. Sont attribués aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe 2, pour les marchés dont l'estimation ne dépasse pas les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions :
  1° le pouvoir de déroger aux articles n° 5, 6, 7, 10, § 2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30, § 2, 36 et 41 du cahier général des charges tel que prévu à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996;
  2° le pouvoir d'accorder des avances à l'adjudicataire;
  3° le pouvoir de conclure un marché sans fixation forfaitaire des prix;
  4° le pouvoir, lorsque le cahier spécial des charges le prévoit, d'effectuer toute vérification sur pièces comptables et tout contrôle sur place de l'exactitude des indications que doivent fournir les soumissionnaires préalablement à l'attribution du marché, pour permettre de vérifier les prix dans les cas de procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 17, § 2, de la loi du 24 décembre 1993.
HOOFDSTUK III. - Gunning van de opdrachten.
CHAPITRE III. - Passation des marchés.
Art.7. Onverminderd artikel 8 van dit besluit wordt de bevoegdheid om opdrachten al of niet te gunnen, verleend aan de titularissen van de in bijlage 1 van dit besluit vermelde functies, binnen de financiële grenzen die naast elke functie zijn aangegeven, naargelang de wijze waarop de opdracht wordt gegund, dat wil zeggen ;
  a) het gunningsverslag goedkeuren, de contracten of de goedgekeurde offerte ondertekenen en de keuze motiveren;
  b) de beslissing van niet gunning, bepaald in artikel 18 van de wet van 24 december 1993 nemen en motiveren.
Art.7. Sans préjudice de l'article 8 du présent arrêté, le pouvoir de passer les marchés ou de renoncer à la passation, est attribué aux titulaires des fonctions reprises à l'annexe 1 du présent arrêté, dans les limites financières mentionnées en regard de chacune de ces fonctions, selon le mode de passation retenu; ce pouvoir signifie :
  a) approuver le rapport d'adjudication, signer les contrats ou l'offre approuvée et motiver le choix;
  b) prendre et motiver la décision de non-adjudication, précisée dans l'article 18 de la loi du 24 janvier 1993.
Art.8. Niettegenstaande de in artikel 7 verordende bevoegdheidsoverdrachten, zijn de hierna opgesomde beslissingen voorbehouden aan de secretaris-generaal, wanneer het overeenkomsten voor een bedrag tot 4 000 000 frank betreft en aan de bevoegde Ministers, wanneer het overeenkomsten voor een hoger bedrag betreft :
  1° Het aanvaarden of afwijzen van een laagste inschrijving of voordeligste offerte, waarvan de regelmatigheid betwist wordt;
  2° het herbeginnen van een procedure van aanbesteding, offerteaanvraag of via onderhandeling overeenkomstig artikel 18 van de wet van 24 december 1993;
  3° het beginnen van een onderhandelingsprocedure nadat alleen onregelmatige offertes werden ingediend tengevolge van een aanbesteding of van een offerteaanvraag of nadat alleen onaanvaardbare prijzen werden ingediend, overeenkomstig artikel 17, § 2, 1°, d, of omdat geen offerte werd ingediend tengevolge van een aanbesteding of een offerteaanvraag overeenkomstig artikel 17, § 2, 1°, e;
  4° het afwijzen van een offerte bij toepassing van artikel 110 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996;
  5° de beslissing zich achtereenvolgens te wenden, volgens het klassement van de regelmatige offertes, ofwel tot andere inschrijvers waarvan de offertes interessanter zijn dan de gewijzigde offerte, ofwel te vragen aan al de andere inschrijvers hun offerte te herzien, overeenkomstig artikelen 118 en 119 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996;
  6° het gunnen van een opdracht die betrekking heeft op kapitaaluitgaven, andere dan de aankoop van duurzame roerende goederen, wanneer het bedrag van de laagste inschrijving of voordeligste offerte de door de Minister goedgekeurde raming met meer dan 10 % overschrijdt.
Art.8. Nonobstant les délégations de pouvoir prescrites à l'article 7, les décisions citées ci-après sont réservées au Secrétaires générale quand elles concernent des marchés pour un montant jusqu'à 4 000 000 francs et au Ministre compétent quand elles ont trait à des marchés d'un montant supérieur :
  1° la décision d'accepter ou d'écarter l'offre la plus basse ou la plus intéressante lorsque la régularité de celle-ci est contestée;
  2° la décision de recommencer une procédure d'adjudication, d'appel d'offres ou négociée, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993;
  3° la décision de traiter par une procédure négociée parce que seules des offres irrégulières ont été déposées à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres ou qu'il n'a été proposé que des prix inacceptables, conformément aux dispositions de l'article 17, § 2, 1°, d, ou parce qu'aucune offre n'a été déposée à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres conformément aux dispositions de l'article 17, § 2, 1°, e;
  4° la décision de refuser une offre en exécution des dispositions de l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996;
  5° la décision de soit d'adresser successivement, selon l'ordre de classement de leurs offres régulières, aux autres soumissionnaires dont les offres sont plus intéressantes que l'offre modifiée, soit demander à tous les autres soumissionnaires de revoir leur offre, conformément aux dispositions des articles 118 et 119 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996;
  6° la décision d'accorder un marché qui a trait à des dépenses de capital autres que l'achat de biens meubles durables, quand le montant de l'offre la plus basse ou la plus intéressante dépasse de plus de 10 % l'estimation approuvée par le Ministre.
HOOFDSTUK IV. - Uitvoering van de opdrachten.
CHAPITRE IV. - Exécution des marchés.
Art.9. § 1. De secretaris-generaal is gemachtigd binnen de in artikel 4 van dit besluit vastgestelde financiële grenzen, bij gemotiveerde beslissing, termijnsverlengingen te verlenen op grond van de bepalingen vervat in artikel 16 van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996.
  § 2. Wat de opdrachten betreft, gegund in het kader van de taak van de Directie Werken met Federale Financiering van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, uitgezonderd de opdrachten met betrekking tot de werkingsuitgaven van deze directie, worden de verlengingen van de uitvoeringstermijnen in toepassing van bovenvermeld artikel 16 toegekend door de directeur-generaal van dit besluit wanneer de verlenging van termijn geen financiële weerslag op de betrokken opdracht heeft.
Art.9. § 1. Dans les limites financières prévues à l'article 4 du présent arrêté, le secrétaire général est habilité à accorder, par décision motivée, des prolongations de délais sur base des dispositions prévues à l'article 16 du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, annexés à l'arrêté royal du 26 septembre 1996.
  § 2. Pour ce qui concerne les marchés conclus dans le cadre de la mission de la Direction des Travaux à Financement fédéral de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, à l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de fonctionnement de cette direction, les prolongations de délais d'exécution en application de l'article 16 précité sont accordées par le directeur général de cette administration lorsque la prolongation de délai ne s'accompagne d'aucune incidence financière pour le marché concerné.
Art.10. Aan de secretaris-generaal wordt, voor de overeenkomsten waarvan het bedrag 4 000 000 frank niet overtreft, de bevoegdheid overgedragen om van ambtswege de maatregelen te treffen die bedoeld zijn in de artikelen 20, § 6, en 48, § 3, van de algemene aannemingsvoorwaarden, bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996.
Art.10. Pour les marchés dont le montant ne dépasse pas 4 000 000 frncs, délégation est donnée au secrétaire général pour prendre les mesures d'office prévues aux articles 20, § 6, et 48, § 3, du cahier général des charges, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996.
Art.11. Ongeacht het bedrag van de opdracht is de secretaris-generaal gemachtigd, bij gemotiveerde beslissing, boeten wegens laattijdige oplevering kwijt te schelden tot een beloop van 500 000 frank.
Art.11. Quel que soit le montant du marché, le secrétaire général est habilité à accorder, par décision motivée, une remise d'amende pour retard jusqu'à concurrence de 500 000 francs.
Art.12. § 1. De secretaris-generaal en de directeurs-generaal zijn gemachtigd bijkomende uitgaven goed te keuren tot beloop van 10 % van het oorspronkelijk bedrag van de inschrijving voor zover dit laatste ligt binnen de financiële grenzen van de bij artikel 4 van dit besluit vastgestelde bevoegdheidsoverdrachten.
  § 2. Wat de opdrachten betreft afgesloten in het kader van de taak van de Directie Werken met Federale Financiering van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, met uitsluiting van opdrachten met betrekking tot de werkingsuitgaven van deze directie, wordt aan de directeur-generaal van dit bestuur de bevoegdheid tot goedkeuring toegekend voor de verrekeningen, herzieningen en verwijlinteresten die voortvloeien uit de toepassing van de contractuele bepalingen, alsmede de verrekeningen die voorheen opgestelde en goedgekeurde ramingsstaten regulariseren en die opnieuw ter ondertekening moeten worden voorgelegd en waarvan de posten en het bedrag van deze laatstvermelde verrekeningen de quasi overeenstemmende weergave zijn van de ramingsstaten die ze vervangen.
  Wat de goedkeuring van een verrekening of van het totaal van de achtereenvolgende verrekeningen beteft, andere dan die bedoeld in alinea 1, wordt bevoegdheid overgedragen aan de titularissen van de hierna vermelde ambten, ten belope van het ernaast vermelde percentage van het bedrag der inschrijving :
  Secretaris-generaal : 25 %,
  Directeur-generaal : 15 %,
  Adviseur-generaal : 15 %,
  Ingenieur-directeur : 15 %.
  Het bedrag van de verrekening of van het totaal van de achtereenvolgende verrekeningen mag in alle geval het hierna vermelde bedrag naast de functies niet overschrijden :
  Secretaris-generaal : 10 miljoen frank,
  Directeur-generaal : 7 miljoen frank,
  Adviseur-generaal : 4 miljoen frank,
  Ingenieur-directeur : 2 miljoen frank.
Art.12. § 1. Le secrétaire et les directeurs généraux sont habilités à approuver les décomptes jusqu'à concurrence de 10 % du montant initial de la soumission pour autant que celle-ci s'inscrive dans les limites financières des délégations fixées à l'article 4 du présent arrêté.
  § 2. Pour ce qui concerne les marchés conclus dans le cadre de la mission de la Direction des Travaux à Financement fédéral de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, à l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de fonctionnement de cette direction, délégation d'approbation est donnée au directeur général de cette administration pour les décomptes, révisions et intérêts de retard résultant de l'application des clauses contractuelles, ainsi que les décomptes régularisant des états estimatifs antérieurement établis et approuvés et qui doivent de noyveau être soumis à la signature et dont les postes et les montants de ces derniers décomptes doivent être la reproduction quasi conforme des états estimatifs qu'ils remplacent.
  Pour ce qui concerne l'approbation d'un décompte ou du total de décomptes successifs autres que ceux visés au premier alinéa, délégation est accordée aux titulaires des fonctions reprises ci-après, à concurrence du pourcentage du montant de la soumission indiqué en regard de chacune d'elles :
  Secrétaire général : 25 %,
  Directeur général : 15 %,
  Conseiller général : 15 %,
  Ingénieur-directeur : 15 %.
  Le montant du décompte ou du total des décomptes ne peut toutefois excéder le montant repris en regard des fonctions reprises ci-après :
  Secrétaire général : 10 millions de francs,
  Directeur général : 7 millions de francs,
  Conseiller général : 4 millions de francs,
  Ingénieur-directeur : 2 millions de francs.
Art.13. Wat de opdrachten betreft afgesloten in het kader van de taak van de Directie Werken met Federale Financiering van het Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur, met uitsluiting van de opdrachten die de werkingsuitgaven dekken van deze directie, wordt de bevoegdheid aan de directeur-generaal van voornoemd bestuur overgedragen om te beslissen over de terugbetaling van de borgtochten.
Art.13. Pour ce qui concerne les marchés dans le cadre de la mission de la Direction des Travaux à Financement fédéral de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, à l'exclusion des marchés couvrant les dépenses de fonctionnement de cette direction, délégation est donnée au directeur général de l'administration précitée pour décider du remboursement des cautionnements.
HOOFDSTUK V. - Bijzondere bepalingen betreffnde het uitoefenen van de overdrachten.
CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives à l'exercice des délégations.
Art.14. § 1. De overdracht van bevoegdheid die in dit besluit wordt verleend aan de titularis van een ambt, wordt mede overgedragen aan alle hiërarchische meerderen van die titularis.
  § 2. Wanneer het ambt geen titularis heeft, wordt de bij het ambt behorende bevoegdheid overgedragen aan de ambtenaar die dat ambt waarneemt.
  § 3. Wanneer de titularis van een ambt afwezig of verhinderd is, wordt de bij het ambt behorende bevoegdheid voor de duur van de afwezigheid of verhindering uitgeoefend door de ambtenaar met de onmiddellijk lagere graad, die bij zijn bestuur of dienst de grootste anciënniteit heeft in die graad, mits deze ambtenaar de statutaire voorwaarden kan doen gelden voor bevordering tot het betrokken ambt.
  Ongeacht wat hiervoor vermeldt wordt, in geval van afwezigheid of verhindering en voor de duur van deze :
  - worden de bevoegdheden die bij dit besluit aan de secretaris-generaal worden toegekend, door de directeur-generaal van de Algemene Diensten uitgeoefend;
  - worden de bevoegdheden die bij dit besluit aan een directeur-generaal worden toegekend door de ambtenaar van rang 15 die hij aangeduid heeft, uitgeoefend.
  § 4. Een directeur-generaal kan de bij dit ministerieel besluit aan zijn ondergeschikten toegewezen bevoegdheden beperken.
Art.14. § 1. La délégation accordée par le présent arrêté à un titulaire d'une fonction, est également attribuée à tous les supérieurs hiérarchiques de ce titulaire.
  § 2. Lorsque la fonction n'a pas de titulaire, la délégation inhérente à la fonction, est octroyée au fonctionnaire qui assume effectivement la fonction.
  § 3. Lorsque le titulaire d'une fonction est absent ou empêché, la délégation inhérente à la fonction, est exercée, pour la durée de l'absence ou de l'empêchement, par le fonctionnaire doté du grade immédiatement inférieur, qui a la plus grande ancienneté dans son administration ou service, pour autant que ce fonctionnaire puisse faire valoir les conditions statutaires pour la promotion à l'emploi considéré.
  Sans préjudice de ce qui précède, en cas d'absence ou d'empêchement et pour la durée de celle-ci :
  - les délégations consenties au secrétaire général par le présent arrêté, sont exercées par le directeur général des Services généraux;
  - les délégations consenties à un directeur général par le présent arrêté, sont exercées par le fonctionnaire de rang 15 qu'il désigne.
  § 4. Un directeur général peut limiter les délégations attribuées par le présent arrêté ministériel à ses subordonnés.
HOOFDSTUK VI. - Slotbepalingen.
CHAPITRE VI. - Dispostions finales.
Art.15. Het ministerieel besluit van 19 oktober 1987 tot vaststelling van de overdrachten van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten van het Ministerie van Verkeerswezen en het ministerieel besluit van 13 januari 1978 betreffende de delegaties van bevoegdheid toegekend aan ambtenaren van het Ministerie van Openbare Werken en aan die van het Wegenfonds en van de Regie der Gebouwen gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 8 maart 1979, 9 februari 1981, 10 juli 1981, 2 mei 1983, 20 juli 1983, 13 september 1983, 19 september 1983, 16 maart 1984, 11 mei 1984, 26 juni 1984, 14 mei 1985, 13 september 1985, 20 september 1985, 12 februari 1986, 27 maart 1986, 13 mei 1986, 9 december 1986, 28 januari 1987, 4 november 1987, 13 januari 1989, 2 augustus 1989 en 16 oktober 1989, voor wat de bepalingen inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten betreft, worden opgeheven.
Art.15. L'arrêté ministériel du 19 octobre 1987 fixant les délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services pour le Ministère des Communications et l'arrêté ministériel du 13 janvier 1978 relatif aux délégations de pouvoir accordées aux fonctionnaires du Ministère des Travaux publics et à ceux du Fonds des Routes et de la Régie des Bâtiments, modifié par les arrêtés ministériels des 8 mars 1979, 9 février 1981, 10 juillet 1981, 2 mai 1983, 20 juillet 1983, 13 septembre 1983, 19 septembre 1983, 16 mars 1984, 11 mai 1984, 26 juin 1984, 14 mai 1985, 13 septembre 1985, 20 septembre 1985, 12 février 1986, 27 mars 1986, 13 mai 1986, 9 décembre 1986, 28 janvier 1987, 4 novembre 1987, 13 janvier 1989, 2 août 1989, et 16 octobre 1989, en ce qui concerne les dispositions relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, sont abrogés.
Art.16. Dit besluit treedt in werking op
  Brussel, 25 maart 1998.
  De Minister van Vervoer,
  M. DAERDEN
  De Staatssecretaris voor Veiligheid,
  J. PEETERS
Art.16. Le présent arrêté entre en vigueur le
  Bruxelles, le 25 mars 1998.
  Le Ministre des Transports,
  M. DAERDEN
  Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité,
  J. PEETERS
Bijlagen.
Annexes.
Art. N1. Bijlage 1. Bijlage houdende aanduiding van de ambten wier titularissen gemachtigd zijn tot :
Art. N1. Annexe 1. Annexe désignant les fonctions dont les titulaires sont habilités pour :
  AMBTEN                             1. Kiezen van de wijze waarop de
                                         opdracht wordt gegund.
                                     2. Goedkeuren van het bestek of de als
                                         zodanig geldende bescheiden.
                                     3. Selecteren van de kandidaten.
                                     4. Inzetten van de procedure en
                                         evalueren van de offertes.
                                     5. Gunnen van de opdracht.
                                     OPEN         BEPERKTE     ONDERHANDE-
                                      PROCEDURE    PROCEDURE    LINGS-
                                                   EN ONDER-    PROCEDURE
                                                   HANDELINGS-  (Art. 17, # 2
                                                   PROCEDURE    wet)
                                                   (art. 17,
                                                   # 3 wet)
                                                    in franken
  FONCTIONS                          1. Choisir le mode de passation du
                                         marche.
                                     2. Approuver le cahier spécial des
                                         charges ou les documents en tenant
                                         lieu.
                                     3. Selectionner les candidats.
                                     4. Engager la procédure et evaluer les
                                         offres.
                                     5. Passer le marche.
                                     PROCEDURE    PROCEDURE    PROCEDURE
                                      OUVERTE      RESTREINTE   NEGOCIEE
                                                   PROCEDURE    (Art. 17, 2
                                                   NEGOCIEE     de la loi)
                                                   (art. 17,
                                                   # 3 de la
                                                   loi)
                                                    en francs
  - Secretaris-generaal
  a) voor de opdrachten van werken    30 000 000   15 000 000    8 000 000
  b) voor opdrachten van leveringen   20 000 000   10 000 000    6 000 000
  c) voor opdrachten van diensten     10 000 000    7 000 000    4 000 000
  - Algemeen Secretariaat
  Adviseur-generaal                            -            -      200 000
  - Algemene Diensten
  Directeur-generaal
  a) voor opdrachten van werken        4 500 000    3 750 000    3 000 000
  b) voor opdrachten van leveringen    4 000 000    3 000 000    2 000 000
  c) voor opdrachten van diensten      3 500 000    2 500 000    1 500 000
  Hoofd van de Dienst Organisatie              -      300 000      200 000
  Hoofd van het Economaat                      -            -       50 000
  Hoofd van de Dienst                          -      300 000      200 000
   Informatisering
  Vormingsdirecteur                            -            -      100 000
  - Secretaire general
  a) pour les marches de travaux      30 000 000   15 000 000    8 000 000
  b) pour les marches de fournitures  20 000 000   10 000 000    6 000 000
  c) pour les marches de services     10 000 000    7 000 000    4 000 000
  - Secretariat general
  Conseiller general                           -            -      200 000
  - Services generaux
  Directeur general
  a) pour les marches de travaux       4 500 000    3 750 000    3 000 000
  b) pour les marches de fournitures   4 000 000    3 000 000    2 000 000
  c) pour les marches de services      3 500 000    2 500 000    1 500 000
  Chef du Service de l'Organisation            -      300 000      200 000
  Chef de l'Economat                           -            -       50 000
  Chef du Service Informatisation              -      300 000      200 000
  Direction de Formation                       -            -      100 000
  AMBTEN                             1. Kiezen van de wijze waarop de
                                         opdracht wordt gegund.
                                     2. Goedkeuren van het bestek of de als
                                         zodanig geldende bescheiden.
                                     3. Selecteren van de kandidaten.
                                     4. Inzetten van de procedure en
                                         evalueren van de offertes.
                                     5. Gunnen van de opdracht.
                                     OPEN         BEPERKTE     ONDERHAN-
                                      PROCEDURE    PROCEDURE    DELINGS-
                                                   EN ONDER-    PROCEDURE
                                                   HANDELINGS-  (Art. 17, # 2
                                                   PROCEDURE    wet)
                                                   (Art. 17,
                                                   # 3 wet)
                                                    in franken
  FONCTIONS                          1. Choisir le mode de passation du
                                         marche.
                                     2. Approuver le cahier spécial des
                                         charges ou les documents en tenant
                                         lieu.
                                     3. Selectionner les candidats.
                                     4. Engager la procédure et evaluer
                                         les offres.
                                     5. Passer le marche.
                                     PROCEDURE    PROCEDURE    PROCEDURE
                                      OUVERTE      RESTREINTE   NEGOCIEE
                                                   PROCEDURE    (Art. 17, # 2
                                                   NEGOCIEE     de la loi)
                                                   (art. 17,
                                                   # 3 de la
                                                   loi)
                                                    en francs
  11,004;
  - Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur :
  Directie Werken met Federale Financiering. (andere overheidsopdrachten die de werkingskosten van deze directie dekken).
  Administration du Transport
   terrestre
  Directeur general
  a) pour les marches de travaux       4 500 000    3 750 000    3 000 000
  b) pour les marches de fournitures   4 000 000    3 000 000    2 000 000
  c) pour les marches de services      3 500 000    2 500 000    1 500 000
  Chef de la Cellule Logistique          100 000       70 000       50 000
  Chef du Service " Controle " du        100 000       70 000       50 000
   Service du Transport par Route
  Administration de l'Aeronautique
  Directeur general
  a) pour les marches de travaux       4 500 000    3 750 000    3 000 000
  b) pour les marches de fournitures   4 000 000    3 000 000    2 000 000
  c) pour les marches de services      3 500 000    2 500 000    1 500 000
  Chef de la Cellule Logistique          100 000       70 000       50 000
  Chef de la Direction " Materiel        100 000       70 000       50 000
   volant " Haren
  - Administration des Affaires
     maritimes et de la Navigation
  Directeur general
  a) pour les marches de travaux       4 500 000    3 750 000    3 000 000
  b) pour les marches de fournitures   4 000 000    3 000 000    2 000 000
  a) pour les marches de services      3 500 000    2 500 000    1 500 000
  Chef de la Cellule Logistique          100 000       70 000       50 000
  - Administration de la
     Reglementation de la
     Circulation et de
     l'Infrastructure
  Directeur general
  a) pour les marches de travaux       4 500 000    3 750 000    3 000 000
  b) pour les marches de fournitures   4 000 000    3 000 000    2 000 000
  c) pour les marches de services      3 500 000    2 500 000    1 500 000
  Chef de la Cellule Logistique          100 000       70 000       50 000
  AMBTEN                             1. Kiezen van de wijze waarop de
                                         opdracht wordt gegund.
                                     2. Goedkeuren van het bestek of de als
                                         zodanig geldende bescheiden.
                                     3. Selecteren van de kandidaten.
                                     4. Inzetten van de procedure en
                                         evalueren van de offertes.
                                     5. Gunnen van de opdracht.
                                     OPEN         BEPERKTE     ONDERHAN-
                                      PROCEDURE    PROCEDURE    DELINGS-
                                                   EN ONDER-    PROCEDURE
                                                   HANDELINGS-  (Art. 17, # 2
                                                   PROCEDURE    wet)
                                                   (art. 17,
                                                   # 3 wet)
                                                    in franken
  - Administration de la Réglementation de la circulation et de l'Infrastructure :
  Direction des Travaux à Financement fédéral (marchés autres que ceux couvrant les dépenses de fonctionnement de la direction).
  Secretaris-generaal
  a) voor opdrachten van werken       40 000 000   25 000 000   15 000 000
  b) voor opdrachten van leveringen   25 000 000   20 000 000   12 000 000
  c) voor opdrachten van diensten     20 000 000   15 000 000   10 000 000
  Directeur-generaal
  a) voor opdrachten van werken       30 000 000   20 000 000   10 000 000
  b) voor opdrachten van leveringen   20 000 000   15 000 000    8 000 000
  c) voor opdrachten van diensten     15 000 000   10 000 000    6 000 000
  Adviseur-generaal
  a) voor opdrachten van werken       20 000 000   15 000 000    8 000 000
  b) voor opdrachten van leveringen   15 000 000   10 000 000    6 000 000
  c) voor opdrachten van diensten     10 000 000    6 000 000    4 000 000
  Ingenieur-Directeur
  a) voor opdrachten van werken       15 000 000    8 000 000    5 000 000
  b) voor opdrachten van leveringen   10 000 000    6 000 000    4 000 000
  c) voor opdrachten van diensten      5 000 000    4 000 000    2 000 000
  FONCTIONS                          1. Choisir le mode de passation du
                                         marche.
                                     2. Approuver le cahier spécial des
                                         charges ou les documents en tenant
                                         lieu.
                                     3. Selectionner les candidats.
                                     4. Engager la procédure et evaluer
                                         les offres.
                                     5. Passer le marche.
                                     PROCEDURE    PROCEDURE    PROCEDURE
                                      OUVERTE      RESTREINTE   NEGOCIEE
                                                   PROCEDURE    (Art. 17, # 2
                                                   NEGOCIEE     de la loi)
                                                   (art. 17,
                                                   # 3 de la
                                                   loi)
                                                    en francs
-
  Secretaire general
  a) pour les marches de travaux      40 000 000   25 000 000   15 000 000
  b) pour les marches de fournitures  25 000 000   20 000 000   12 000 000
  c) pour les marches de services     20 000 000   15 000 000   10 000 000
  Directeur general
  a) pour les marches de travaux      30 000 000   20 000 000   10 000 000
  b) pour les marches de fournitures  20 000 000   15 000 000    8 000 000
  c) pour les marches de services     15 000 000   10 000 000    6 000 000
  Conseiller general
  a) pour les marches de travaux      20 000 000   15 000 000    8 000 000
  b) pour les marches de fournitures  15 000 000   10 000 000    6 000 000
  c) pour les marches de services     10 000 000    6 000 000    4 000 000
  Ingenieur-Directeur
  a) pour les marches de travaux      15 000 000    8 000 000    5 000 000
  b) pour les marches de fournitures  10 000 000    6 000 000    4 000 000
  c) pour les marches de services      5 000 000    4 000 000    2 000 000
  11,004;
  - Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur :
  Directie Werken met Federale Financiering. (andere overheidsopdrachten die de werkingskosten van deze directie dekken).  AMBTEN                             1. Kiezen van de wijze waarop de                                         opdracht wordt gegund.                                     2. Goedkeuren van het bestek of de als                                         zodanig geldende bescheiden.                                     3. Selecteren van de kandidaten.                                     4. Inzetten van de procedure en                                         evalueren van de offertes.                                     5. Gunnen van de opdracht.                                     OPEN         BEPERKTE     ONDERHAN-                                      PROCEDURE    PROCEDURE    DELINGS-                                                   EN ONDER-    PROCEDURE                                                   HANDELINGS-  (Art. 17, # 2                                                   PROCEDURE    wet)                                                   (art. 17,                                                   # 3 wet)                                                    in franken
  Secretaris-generaal  a) voor opdrachten van werken       40 000 000   25 000 000   15 000 000  b) voor opdrachten van leveringen   25 000 000   20 000 000   12 000 000  c) voor opdrachten van diensten     20 000 000   15 000 000   10 000 000  Directeur-generaal  a) voor opdrachten van werken       30 000 000   20 000 000   10 000 000  b) voor opdrachten van leveringen   20 000 000   15 000 000    8 000 000  c) voor opdrachten van diensten     15 000 000   10 000 000    6 000 000  Adviseur-generaal  a) voor opdrachten van werken       20 000 000   15 000 000    8 000 000  b) voor opdrachten van leveringen   15 000 000   10 000 000    6 000 000  c) voor opdrachten van diensten     10 000 000    6 000 000    4 000 000  Ingenieur-Directeur  a) voor opdrachten van werken       15 000 000    8 000 000    5 000 000  b) voor opdrachten van leveringen   10 000 000    6 000 000    4 000 000  c) voor opdrachten van diensten      5 000 000    4 000 000    2 000 000
  - Administration de la Réglementation de la circulation et de l'Infrastructure :
  Direction des Travaux à Financement fédéral (marchés autres que ceux couvrant les dépenses de fonctionnement de la direction).  FONCTIONS                          1. Choisir le mode de passation du                                         marche.                                     2. Approuver le cahier spécial des                                         charges ou les documents en tenant                                         lieu.                                     3. Selectionner les candidats.                                     4. Engager la procédure et evaluer                                         les offres.                                     5. Passer le marche.                                     PROCEDURE    PROCEDURE    PROCEDURE                                      OUVERTE      RESTREINTE   NEGOCIEE                                                   PROCEDURE    (Art. 17, # 2                                                   NEGOCIEE     de la loi)                                                   (art. 17,                                                   # 3 de la                                                   loi)                                                    en francs
  Secretaire general  a) pour les marches de travaux      40 000 000   25 000 000   15 000 000  b) pour les marches de fournitures  25 000 000   20 000 000   12 000 000  c) pour les marches de services     20 000 000   15 000 000   10 000 000  Directeur general  a) pour les marches de travaux      30 000 000   20 000 000   10 000 000  b) pour les marches de fournitures  20 000 000   15 000 000    8 000 000  c) pour les marches de services     15 000 000   10 000 000    6 000 000  Conseiller general  a) pour les marches de travaux      20 000 000   15 000 000    8 000 000  b) pour les marches de fournitures  15 000 000   10 000 000    6 000 000  c) pour les marches de services     10 000 000    6 000 000    4 000 000  Ingenieur-Directeur  a) pour les marches de travaux      15 000 000    8 000 000    5 000 000  b) pour les marches de fournitures  10 000 000    6 000 000    4 000 000  c) pour les marches de services      5 000 000    4 000 000    2 000 000